Contrato de compra venta y locacion de servicios n° 00000217 del 28 dic 2009



Descargar 156.23 Kb.
Fecha de conversión14.01.2019
Tamaño156.23 Kb.

CONTRATO DE COMPRA VENTA Y LOCACION DE SERVICIOS N° 00000217 DEL 28 DIC 2009



CONTRATO DE COMPRA VENTA Y LOCACION DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO DEL PERU – DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA DEL EJERCITO – SERVICIO DE MATERIAL DE GUERRA DEL EJERCITO Y EL CONSORCIO LUIS CARLOS MORAN LAMBRUSCHINI – RP CIADERSA S.R.L., PARA LA ADQUISICION DE MOLDE, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA ESTRUCTURAS (AMC Nº 0017-2009-EP/UO 0734)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Conste por el presente documento que se extiende por cuadruplicado (04), el Contrato de Compra Venta, que celebran:
DE UNA PARTE
EL MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO DEL PERU – DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA DEL EJÉRCITO - Servicio Material de Guerra del Ejército, con R.U.C. Nº 20131369124, con domicilio en Av. San Borja Norte S/N Puerta Nº 2 del Cuartel General del Ejército, San Borja, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por el Señor Gral Brig JULIO SERGIO HUARCA CASTAÑEDA, identificado con DNI Nº 43591590, asignado Jefe del Servicio de Material de Guerra del Ejército con la Resolución Suprema Nº 257-2009-DE/EP/S.1a/1-1 del 10 Jul 09, y en atribución ala facultad delegada mediante Resolución de la Comandancia General del Ejército N° 021-2009/DIGELOGE/DOL/SD ABSTO del 22 de Enero del 2009, a quien en adelante se le denominará “EL SMGE”; y,
DE LA OTRA PARTE

El Consorcio integrado por el Señor Luis Carlos Moran Lambruschini, identificado con DNI Nº 06632718, con Registro Único de Contribuyente Nº 10066327189, con domicilio legal en Av. Ayacucho Nº 1620 Interior 101 Urbanizacion Vista Alegre, Distrito Santiago de Surco, Provincia de Lima – LIMA, con Registro Nacional de Proveedor de Bienes Código Nº B0150081, con Registro Nacional de Proveedor de Servicios Codigo Nº S0492109, con Certificado de Autorización Municipal de Apertura de Establecimiento Nº 01485 del 11 Ago 08 otorgada por la Municipalidad de La Victoria, y la Empresa RP CIADERSA S.R.L., con Registro Único de Contribuyente Nº 20339217212, con domicilio legal en Avenida Santa Catalina Nº 671, Distrito La Victoria, Provincia de Lima – LIMA, constituida por Escritura Pública del 06 Ene 97 otorgada ante el Notario Público Dr. Aníbal Corvetto Romero e inscrito en Registros Públicos en la Ficha Electrónica Nº 138892 de la Oficina Registral de Lima y Callao en el Registro Mercantil, que designa como Gerente General al Sr. Raul Ademar Portilla Llontop, con Registro Nacional de Proveedor de Bienes Código Nº B0012814, con Registro Nacional de Proveedor de Servicios Código Nº S0039839, con Certificado de Autorización Municipal de Apertura de Establecimiento Nº 003767 del 09 Ago 06 otorgada por la Municipalidad de La Victoria, debidamente representado por su Representante Legal Señor Raúl Ademar Portilla LLontop identificado con DNI Nº 10313045, designando como representante común al Señor Luís Carlos Moran Lambruschini, identificado con DNI Nº 06632718, a quienes en lo sucesivo se les denominará solidariamente como “EL CONTRATISTA”, bajo los términos y condiciones siguientes:


CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

EL SMGE convocó la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 0017-2009-EP/UO 0734 con el objeto de seleccionar y contratar a la persona(s) natural(es) o jurídica(s) que se encargará(n) de proveer molde, insumos y mano de obra para estructuras, desarrollándose el proceso de selección de acuerdo con las formalidades prescritas en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y la modificatoria aprobada mediante Decreto Supremo Nº 021-2009-EF
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la Adquisición de materiales para fabricación de canastilla del EP, la misma que deberá cumplirse de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, las Bases Administrativas y a la Propuesta Técnica y Económica del EL CONTRATISTA, las mismas que forman parte del presente contrato.


CLAUSULA TERCERA: PRECIO

EL SMGE pagará a EL CONTRATISTA, la suma total de Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco con 87/100 Nuevos Soles (S/. 34,845.87), incluidos los impuestos de Ley, de acuerdo al detalle del ANEXO N° 01 y 02, que forma parte inseparable del presente contrato y de acuerdo al detalle siguiente:


N/O

DESCRIPCION

VALOR REFERENCIAL S/.

1

Materiales y Molde para la fabricación de afuste de Ametralladora

7,530.00

2

Insumos de trabajo

10,195.87

3

Mano de obra para estructuras

17,120.00




TOTAL GENERAL S/.

34,845.87


CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

    1. El pago se realizarán en un plazo no mayor a diez (10) días después que el Jefe de Almacén ó comité de recepción emita su conformidad de la culminación de la entrega de los bienes.




    1. Para el efecto del trámite del pago, se presentarán y formularán previamente los siguientes documentos:




  1. Orden de Compra – Guía de Internamiento.

  2. Orden de Servicios.

  3. Factura Comercial en original y copia.

  4. Guía de Remisión y/o internamiento para el caso de los bienes.

  5. Acta de Recepción y Conformidad para el caso de los bienes.

  6. Acta de Constatación para el caso de los servicios.

  7. Informe de control de calidad. Emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.

  8. CCI con fecha de la factura.




    1. El pago se efectuará mediante abono al Código de Cuenta Interbancaria (CCI) Nº 01111400010002250864 que EL CONTRATISTA mantiene en el Banco Continental.


CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES Y SERVICIOS

EL CONTRATISTA se compromete a suministrar los bienes en el plazo de un (01) día calendario y realizará los trabajos de mantenimiento, dentro de los un (01) día calendario, contabilizados a partir de la recepción de la Orden de Compra/Servicios y suscrito el presente contrato.
CLAUSULA SEXTA: GARANTIAS

6.1 EL CONTRATISTA, se obliga a entregar a EL SMGE una Declaración Jurada de no tener sanción vigente en el Capitulo de Inhabilitados, de conformidad a lo que establece el Articulo 10º de la Ley de Contrataciones del Estado.


6.2 EL SMGE verificará a través de la página Web del OSCE, la veracidad de la declaración jurada.
CLAUSULA SETIMA: GARANTIA TECNICA

7.1 Los bienes y servicios materia del presente contrato tienen una garantía de dieciséis (16) meses, plazo que esta especificado en su propuesta técnica y que se empieza a computar desde la firma del acta de recepción y conformidad a satisfacción de El SMGE.


7.2. EL CONTRATISTA es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes ofertados por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.
7.3 Los bienes identificados con defectos de fabricación dentro del periodo de garantía, serán reemplazados por EL CONTRATISTA sin ningún costo para EL SMGE en un plazo no mayor de dos (02) días de detectada la falla (dicha garantía se adjunta al presente contrato).
CLAUSULA OCTAVA: RECEPCION Y CONFORMIDAD DE BIENES

8.1 Los bienes serán Recepcionados en el Almacén del CENTRO DE MANTENIMIENTO DE BLINDADOS DEL EJERCITO – FUERTE HOYOS RUBIO – sito la Av. Tupac Amaru S/N – RIMAC, lugar donde en presencia del representante de EL CONTRATISTA y el Jefe de Almacén ó Comité de Recepción designado por el SMGE, se procederá a verificar la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo de realizar las pruebas que fueren necesarias de ser el caso.


8.2 El lugar de la Ejecución de los Servicios de mano de obra será en el CENTRO DE MANTENIMIENTO DE BLINDADOS DEL EJERCITO – FUERTE HOYOS RUBIO – sito la Av. Tupac Amaru S/N – RIMAC, bajo la supervisión del personal técnico especialista de EL SMGE.
8.3. Se verificará que los productos sean nuevos y de primer uso, es decir que no utilicen componente recuperados ni rellenados, ni recargados.
8.4. En caso de existir observaciones, se levantará un Acta de Observaciones en la que se indique claramente en que consisten estas, concediéndose a EL CONTRATISTA un plazo prudencial para su subsanación, siempre que las observaciones no constituyan obligaciones esenciales de EL CONTRATISTA.
8.5. La recepción conforme no enerva el derecho a reclamo posterior por defectos o vicios ocultos.
CLAUSULA NOVENA: PENALIDADES Art. 165º

9.1. En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de propuesta.


9.2. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:
Penalidad diaria = 0.10 x Monto

F x Plazo en días


Donde F tendrá los siguientes valores:
Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios y ejecución de obras: F = 0.40.

Tanto el monto como el plazo se refieren al contrato que debió ejecutarse.


Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.
Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considerará el monto del contrato vigente.
9.3. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, EL SMGE podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial y ejecutar en lo que corresponda, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir; asimismo, procederá a comunicar este hecho al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

9.4. Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidación final.




    1. La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.


CLÁUSULA DÉCIMA: CESION DE POSICION CONTRACTUAL

10.1 EL CONTRATISTA está totalmente impedido de realizar cesión de posición contractual alguna, así como no podrá Sub Contratar con terceros total ni parcialmente la compraventa del bien materia del presente contrato.


10.2 El incumplimiento de esta cláusula por parte de EL CONTRATISTA faculta a EL SMGE a resolver el contrato en forma inmediata, siendo suficiente para ello la remisión de una carta notarial.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

EL SMGE podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del artículo 40° de la Ley, en los casos en que el contratista:
11.1 Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.
11.2 Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o
11.3 Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.
11.4 El contratista podrá solicitar la resolución del contrato, de conformidad con el inciso c) del artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos en que El Contratista incumpla injustificadamente sus obligaciones esenciales, las mismas que se contemplan en las Bases o en el contrato, pese a haber sido requerido conforme al procedimiento establecido en el artículo 169º del Reglamento de la referida Ley.
11.5 Para efectos de CASO FORTUITO los contratistas deberán entender como CASO FORTUITO a todo hecho imprevisible o un suceso por lo común dañoso que no puede preverse, evitarse ni resistirse, que acontece inesperadamente con independencia de la voluntad del hombre; que generalmente proviene de la acción de la naturaleza, como sismos, sequías, inundaciones, terremotos, o cualquier desastre de la naturaleza.
11.6 Asimismo también se define como FUERZA MAYOR todo acontecimiento ó hecho imprevisible que pudiendo ser previsto no puede resistirse ni evitarse, y que proviene casi siempre de la acción de la persona o de un tercero como actos terroristas, sedición, sabotaje, etc.

11.7 Salvo caso fortuito o fuerza mayor, la resolución del contrato generará las sanciones y penalidades previstas en el presente documento y en lo normado por la Ley y el Reglamento.


CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: NULIDAD DEL CONTRATO

Son causales de nulidad del Contrato las previstas en el artículo 56º de la Ley así como cuando, una vez efectuada la fiscalización posterior, se determine la trasgresión del principio de presunción de veracidad; en este caso el SMGE solicitará al Comandante General del Ejército la nulidad de oficio; copia fedateada de la Resolución, será cursada al Contratista mediante Carta Notarial, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, el Contratista que no este de acuerdo con esta decisión podrá someter la controversia la conciliación y/o arbitraje.


CLÁUSULA DECIMA TERCERA: DE LAS MODIFICACIONES

Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este contrato mediante acuerdo escrito entre las partes, formalizados a través del Addendum respectivo; salvo aquellas reguladas expresamente por la LEY y el REGLAMENTO.


CLAUSULA DECIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Las partes acuerdan que cualquier controversia o reclamo que surja o se relacione con la ejecución y/o interpretación del presente contrato, será resuelta en forma definitiva mediante arbitraje de derecho conforme a la normativa de contrataciones del Estado.


Para iniciar el arbitraje las partes acuerdan recurrir al Tribunal Arbitral del CONSUCODE (OSCE), para lo cual se tendrá en cuenta el texto de la siguiente cláusula: “Todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos mediante arbitraje, bajo la organización y administración de los órganos del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje del CONSUCODE (OSCE) y de acuerdo con su Reglamento”.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: DOMICILIO.

Las partes señalan como domicilio legal las indicadas en la parte introductoria del presente contrato, lugares donde se les cursará válidamente las notificaciones de Ley.

Los cambios domiciliarios que pudieran ocurrir serán comunicados notarialmente al domicilio legal de la otra parte con cinco (05) días de anticipación.
CLAUSULA DECIMA SEXTA: DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

Cualquier comunicación que deba efectuarse entre las partes, se tendrá por bien dirigida cuando se envíe al domicilio consignado en la parte introductoria del presente documento.



CLÁUSULA DECIMA SETIMA: DE LA INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS.

Tanto durante la vigencia de este contrato como después de su expiración, EL CONTRATISTA indemnizará a EL SMGE por los daños y perjuicios que sean resultado de acto ilícito o de su incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA y/o de su personal, del presente contrato.


CLAUSULA DECIMA OCTAVA: VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO

    1. El presente contrato entrará en vigencia al día siguiente de suscrito el presente documento contractual, por tanto sus efectos relacionados con las obligaciones y derechos de ambas partes podrán ser motivo de reclamo únicamente después de cumplirse el requisito mencionado.




    1. En todos los aspectos no contemplados en el presente contrato se aplicarán las normas señaladas la LEY y su REGLAMENTO.

En señal de conformidad y ratificación de los términos que contiene el presente Contrato, suscriben las partes en la ciudad de Lima a los veintiocho días del mes de Diciembre del 2009.



EL CONTRATISTA EL SMGE

ANEXO Nº 01: “ESPECIFICACIONES TECNICAS” al Contrato de Compra Venta y Locacion de Servicios Nº 00000217 (AMC Nº 0017-2009-EP/UO 0734)




ARTICULO

CANT

U/MED

MARCA

PROCEDENCIA




MATERIALES Y MOLDE PARA LA FABRICACION DE AFUSTE DE AMETRALLADORA

 

 







1

Tubos redondos de 1 1/4'' de diametro

3

UU

VELASQUEZ

NACIONAL

2

Fundicion de bases (afustes) para ametralladora

3

UU

VELASQUEZ

NACIONAL




INSUMOS DE TRABAJO













3

Botellas de oxigeno (10 mtrs cúbicos)

15

BOTE

AGA

NACIONAL

4

Acetileno

3

BOTE

AGA

NACIONAL

5

Trapo Industrial

30

KGS

UNIDAS

NACIONAL

6

Waype

33

KGS

UNIDAS

NACIONAL

7

Barzol

20

GLNS

AGINAGA

NACIONAL

8

Gasolina de 84 oct

10

GLNS

PETROPERU

NACIONAL

9

Pintura esmalte mate color beige

2

GLNS

TEKNO

NACIONAL

10

Pintura esmalte mate color verde

2

GLNS

TEKNO

NACIONAL

11

Pintura esmalte mate color negro

1

GLNS

TEKNO

NACIONAL

12

Thinner

8

GLNS

TEKNO

NACIONAL

13

Cincromato

3

GLNS

TEKNO

NACIONAL

14

Soldadura sellocord

55

KGS

FUNTAGEN

NACIONAL

15

Cinta teflon

1

UU

3M

USA

16

Soldadura para acero

50

KGS

FUNTAGEN

NACIONAL




MANO DE OBRA PARA ESTRUCTURAS













1

Soldadores especialistas

5

Hombres




NACIONAL

2

Pintores especialistas

2

Hombres




NACIONAL

3

Tornero especialista

1

Hombre




NACIONAL

4

Fresador especialista

1

Hombre




NACIONAL

5

Electricista especialista en torreta y chasis

2

Hombres




NACIONAL

6

Tapizado de asientos

9

UU




NACIONAL

7

Cortadores especialistas

2

Hombres




NACIONAL



EL CONTRATISTA EL SMGE

ANEXO Nº 02: “PROPUESTA ECONOMICA” al Contrato de Compra Venta y Locacion de Servicios Nº 00000217 (AMC Nº 0017-2009 EP/UO 0734)




DESCRIPCION

CANT

UU MED

PRECIO UNIT.

S/.

PRECIO TOTAL S/.

 A.

MATERIALES Y MOLDE PARA LA FABRICACION DE AFUSTE DE AMETRALLADORA

 

 




7,530.00

1

Tubos redondos de 1 1/4'' de diámetro

3

UU

60.00

180.00

2

Fundición de bases (afustes) para ametralladora

3

UU

2,450.00

7,350.00

B.

INSUMOS DE TRABAJO










10,195.87

3

Botellas de oxigeno (10 mts cúbicos)

15

BOTE

100.00

1,500.00

4

Acetileno

3

BOTE

690.00

2.070.00

5

Trapo Industrial

30

KGS

8.00

240.00

6

Waype

33

KGS

5.00

165.00

7

Barzol

20

GLNS

8.00

160.00

8

Gasolina de 84 oct

10

GLNS

9.00

90.00

9

Pintura esmalte mate color beige

2

GLNS

40.00

80.00

10

Pintura esmalte mate color verde

2

GLNS

40.00

80.00

11

Pintura esmalte mate color negro

1

GLNS

40.00

40.00

12

Thinner

8

GLNS

15.00

120.00

13

Cincromato

3

GLNS

30.00

90.00

14

Soldadura sellocord

55

KGS

12.00

660.00

15

Cinta teflon

1

UU

0.87

0.87

16

Soldadura para acero

50

KGS

98.00

4,900.00

C.

MANO DE OBRA PARA ESTRUCTURAS










17,120.00

1

Soldadores especialistas

5

Hombres

2,000.00

10,000.00

2

Pintores especialistas

2

Hombres

500.00

1,000.00

3

Tornero especialista

1

Hombre

200.00

200.00

4

Fresador especialista

1

Hombre

200.00

200.00

5

Electricista especialista en torreta y chasis

2

Hombres

500.00

1,000.00

6

Tapizado de asientos

9

UU

80.00

720.00

7

Cortadores especialistas

2

Hombres

2,000.00

4,000.00

TOTAL GENERAL S/.

34,845.87



EL CONTRATISTA EL SMGE


– 9




La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal