Primera convocatoria bases administrativas, terminos de referencia y anexos complementarios adquisicion de reactivos y materiales de laboratorio -investigacion



Descargar 0.74 Mb.
Página7/7
Fecha de conversión11.01.2017
Tamaño0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

CLAUSULA SETIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

Es obligación de la VENDEDORA entregar los REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO , materia del presente en el lugar de destino final, en la cantidad pactada, con la calidad deseada y en las mejores condiciones, para lo cual la VENDEDORA deberá prever todos los aspectos para su adecuado cumplimiento.



CLAUSULA OCTAVA: GARANTIA TECNICA.

La VENDEDORA garantiza cualquier defecto de fábrica de los bienes, por un período no menor de un (01) año, contados a partir de la fecha de recepción de los artículos en el destino final. Los bienes identificados con defectos de fabricación dentro del período de garantía, así como aquellos que por otra causa resulten averiados, serán reemplazados por la VENDEDORA sin ningún costo para el INSTITUTO en un plazo no mayor de 15 días calendarios de detectada la falla.

Asimismo, La VENDEDORA garantiza que los productos que se le han adjudicado reúnen todas las especificaciones técnicas y su fecha de expiración es la señalada en su propuesta técnica.

CLAUSULA NOVENA: RECEPCION DE BIENES.

Los REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO, serán entregado en el lugar que se indica en las bases administrativas en presencia del representante que el INSTITUTO designe y de LA VENDEDORA, quienes deberán verificar que se está entregando el bien adquirido y ofertado, a fin de determinar la conformidad. La recepción y conformidad será de responsabilidad de la Oficina de Almacén de la Dirección Ejecutiva de Logística y del Comité Técnico designado, quiénes deberán verificar:

- La calidad de los bienes.

- La cantidad adquirida

- El cumplimiento de todas las condiciones contractuales

El INSTITUTO, para la verificación de las condiciones enunciadas podrá realizar las pruebas que considere necesario.

En caso que existan observaciones, se levantará un acta de observaciones, en la que se indique claramente en que consisten las observaciones, dando a la VENDEDORA el plazo que no excederá de un quinto del plazo de entrega, ni ser menor de dos (02) días.

La recepción conforme, no enerva el derecho a reclamo posterior por defecto o vicios ocultos.

La CONTRATISTA declara someterse a la responsabilidad que determine el CODIGO PENAL, por la entrega de bienes distintos a los ofertados y solicitados por el INSTITUTO.

CLAUSULA DECIMA : PENALIDADES.

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, el INSTITUTO le aplicará a la VENDEDORA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual o de ser el caso del ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida del pago final, o caso contrario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías a que se refieren los artículos 122º y 123º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, el INSTITUTO resolverá el contrato por incumplimiento. En todos los casos, la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo con la fórmula descrita en la Sección XVII: Penalidades, de la presente Bases Administrativas.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

En caso de incumplimiento por parte de la VENDEDORA de alguna de sus obligaciones, el INSTITUTO, le comunicará mediante carta notarial para que cumpla en un plazo no menor de dos (2) ni mayor a quince (15) días, bajo apercibimiento de que el contrato quede resuelto de pleno derecho. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, el INSTITUTO mediante carta notarial, resolverá el contrato en forma total o parcial.

Asimismo el INSTITUTO procederá a ejecutar las garantías que la VENDEDORA haya otorgado, de conformidad con el artículo 124º, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS – CLAUSULA ARBITRAL

Las partes acuerdan que cualquier controversia o reclamo que surja o se relacione con la ejecución y/o interpretación del presente contrato, será resuelto de manera definitiva mediante arbitraje de derecho conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su Reglamento, y la Ley General de Arbitraje.

El arbitraje será resuelto por un arbitro único por tratarse de una adjudicación directa, de acuerdo al numeral 2) del artículo 189º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa.



CLAUSULA DECIMA TERCERA: LIQUIDACION DEL CONTRATO

La VENDEDORA presentará al Instituto Nacional de Salud, la liquidación del contrato dentro de los quince (15) días siguientes de haberse realizado la última prestación. El Instituto Nacional de Salud, se pronunciará respecto a dicha liquidación dentro de los quince (15) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación presentada por el contratista.

Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, el INSTITUTO lo efectuará y notificará dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si éste no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación quedará consentida.

Toda discrepancia respecto a la liquidación se resolverá según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y su Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

Una vez que la liquidación haya quedado consentida, no procede ninguna impugnación.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Este contrato no podrá ser variado o modificado, salvo acuerdo de ambas partes contratantes y siempre que conste por documento escrito, para cuyo efecto deberá cumplirse con las mismas formalidades que las observadas para la celebración y firma de presente contrato. En todo caso las características de la propuesta presentada en el proceso por LA VENDEDORA no podrán ser alteradas, modificada, ni sustituida por el presente contrato ni al ejecutarse este.



CLAUSULA DECIMA QUINTA: VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO

El presente contrato entrará en vigencia al día siguiente de suscrito el presente documento contractual, y/o al día siguiente que la VENDEDORA haya recepcionado la Orden de Compra, por tanto sus efectos relacionados con las obligaciones y derechos de ambas partes podrán ser motivo de reclamo únicamente después de cumplirse los requisitos mencionados.



CLAUSULA DECIMA SEXTA: ADICIONAL

El CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.



En señal de conformidad, ambas partes firman el presente CONTRATO, en la ciudad de Chorrillos, a los días del mes de del dos mil cinco.

EL INSTITUTO LA VENDEDORA
*************************************

1   2   3   4   5   6   7


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal